1.招標(biāo)條件

本招標(biāo)項目蘇州市軌道交通7號線項目(項目名稱)已由江蘇省發(fā)展和改革委員會(項目審批、核準(zhǔn)或備案機關(guān)名稱)以《省發(fā)展改革委關(guān)于蘇州市軌道交通7號線工程可行性研究報告的批復(fù)》(蘇發(fā)改基礎(chǔ)發(fā)〔2019〕1176號)(批文名稱及編號)批準(zhǔn)建設(shè)，項目業(yè)主為蘇州市軌道交通集團有限公司，招標(biāo)人為蘇州市軌道交通集團有限公司，招標(biāo)代理機構(gòu)為蘇州軌道交通科技產(chǎn)業(yè)有限公司。項目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對該項目蘇州市軌道交通紅莊站市政通道及出入口機電裝修工程SRT7-13-8標(biāo)(標(biāo)段)的施工進行公開招標(biāo)。

2.項目概況與招標(biāo)范圍

2.1本次招標(biāo)項目的建設(shè)地點：江蘇省蘇州市

2.2建設(shè)規(guī)模：包括蘇州市軌道交通4、7號線紅莊站市政通道及預(yù)留4、5、6、7 號出入口等。(工程特征、結(jié)構(gòu)層次、建筑高度、道路寬度長度等)

2.3標(biāo)段劃分

2.4其他:。

3.投標(biāo)人資格要求

3.1資質(zhì)條件：投標(biāo)人須具備建筑工程施工總承包三級及以上資質(zhì)(資質(zhì))，并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。

3.2業(yè)績要求：

是否有此類要求：?是□否

?投標(biāo)人□項目負責(zé)人承擔(dān)過類似工程;

2019-07-01至今(以竣工驗收證明時間為準(zhǔn))承擔(dān)過單項合同內(nèi)含有300萬及以上的公共建筑機電安裝的施工工程;

類似工程認定標(biāo)準(zhǔn)：

?類似工程業(yè)績證明材料，需提供中標(biāo)通知書(適用于招標(biāo)項目)、施工合同和竣工驗收證明的原件掃描件，施工合同證明材料還需提供江蘇省建筑市場監(jiān)管與誠信信息一體化平臺或全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺相應(yīng)查詢網(wǎng)頁截圖。時間以竣工驗收證明時間為準(zhǔn)，若合同和竣工驗收證明無法體現(xiàn)相關(guān)內(nèi)容可增加提供業(yè)主證明材料加以佐證。。

□

3.3項目負責(zé)人要求：

投標(biāo)人擬派項目負責(zé)人須具備建筑工程二級及以上注冊建造師證書(資格)和有效的建筑施工企業(yè)項目負責(zé)人安全生產(chǎn)知識考核合格證書(建筑施工企業(yè)項目負責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證書)，且必須滿足下列條件：

(1)項目負責(zé)人不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執(zhí)業(yè)。(同時在兩個及以上單位簽訂勞動合同或交納社會保險或?qū)⒈救藞?zhí)(職)業(yè)資格證書同時注冊在兩個及以上單位。)

(2)項目負責(zé)人是非變更后無在建工程，或項目負責(zé)人是變更后無在建工程(必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿6個月)，或因非承包方原因致使工程項目停工或因故不能按期開工、且已辦理了項目負責(zé)人解鎖手續(xù)，或項目負責(zé)人有在建工程，但該在建工程與本次招標(biāo)的工程屬于同一工程項目、同一項目批文、同一施工地點分段發(fā)包或分期施工的情況且總的工程規(guī)模在項目負責(zé)人執(zhí)業(yè)范圍之內(nèi)。

3.4財務(wù)要求：/。

3.5信譽要求：/。

3.6其他要求：(1)投標(biāo)申請人具有獨立法人資格。

(2)投標(biāo)申請人具備安全生產(chǎn)條件，并取得安全生產(chǎn)許可證。

(3)根據(jù)省、市清欠辦被限制市場準(zhǔn)入和通報批評的企業(yè)及人員名單的通知，在全省限制市場準(zhǔn)入的單位和人員未經(jīng)解禁不得參加本項目投標(biāo)，建筑施工企業(yè)不得與限制準(zhǔn)入的勞務(wù)企業(yè)開展勞務(wù)合作。

(4)本項目貫徹落實《關(guān)于在我省國有資金投資工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)中應(yīng)用建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管結(jié)果有關(guān)要求的通知》(蘇建招辦[2022]2號)通知，投標(biāo)人在投標(biāo)文件遞交截止時間當(dāng)日，建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)(本次招標(biāo)中需要的企業(yè)資質(zhì))動態(tài)監(jiān)管結(jié)果均不處于不合格狀態(tài)。

(5)投標(biāo)人有以下情形的，為資格審查不合格：

1)處于被責(zé)令停業(yè)、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài)，以及投標(biāo)資格被取消或者被暫停且在暫停期內(nèi);

2)企業(yè)因騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約以及發(fā)生重大工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故等問題，被有關(guān)部門暫停投標(biāo)資格并在暫停期內(nèi)的;

3)根據(jù)《蘇州市軌道交通履約信用考核管理辦法(試行)》(蘇軌集[2023]68號)規(guī)定被拒絕投標(biāo)的。

(6)本項目執(zhí)行《關(guān)于在公共資源交易領(lǐng)域的招標(biāo)投標(biāo)活動中建立對失信被執(zhí)行人聯(lián)合懲戒機制的實施意見》(蘇信用辦(2018)23 號)。投標(biāo)人失信被執(zhí)行人情況以“信用中國”(www.creditchina.gov.cn)網(wǎng)站查詢結(jié)果(嚴(yán)重失信主體名單)為準(zhǔn)。

(7)本項目執(zhí)行蘇州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局最新公布的適用于開標(biāo)當(dāng)日所在季度的“建筑業(yè)企業(yè)投標(biāo)行為考核結(jié)果”。

(8)投標(biāo)人近3年內(nèi)有行賄犯罪行為且被記錄或近1年內(nèi)有行賄不良行為且被記錄(以行賄人或受賄人的法院判決書認定，按首次公告發(fā)布之日推算，時間以判決書落款時間為準(zhǔn);行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書中達到《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》(法釋[2016]9號)第七條第一款規(guī)定金額的即行受限)的;法定代表人有行賄犯罪記錄且自記錄之日至首次公告發(fā)布之日未超過5年或有行賄不良行為記錄且自記錄之日至首次公告發(fā)布之日未超過3年(以行賄人或受賄人的法院判決書認定，時間以判決書落款時間為準(zhǔn);行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書認定中達到《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》(法釋[2016]9號)第七條第一款規(guī)定金額的即行受限)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，招標(biāo)人將拒絕其投標(biāo)或取消其中標(biāo)資格。

(9)對于有控股關(guān)系或者隸屬關(guān)系的單位不得同時申請本項目。一家單位(以集團公司為限)最多允許一個投標(biāo)人參加本項目投標(biāo)，如同一集團公司通過資審有多個投標(biāo)人且均無意向退出，則該集團公司所有投標(biāo)人資格審查均按不通過認定。

注：集團公司的界定：如為央企，指央企二級公司;如為其他企業(yè)，指一級公司。

(10)供應(yīng)商參與蘇州軌道交通項目均需在資源交易平臺供應(yīng)商系統(tǒng)進行注冊，供應(yīng)商僅需注冊一次。注冊方法：供應(yīng)商進入“蘇州軌道交通”官網(wǎng)-“招標(biāo)信息”-“供應(yīng)商注冊”(http://zzcg.sz-mtr.com/)，按照提示進行注冊。具體操作詳見“幫助中心”《蘇州軌道交通資源交易平臺操作手冊–供應(yīng)商》。

?本工程不接受最新年度蘇州市建筑施工企業(yè)綜合考評等級為C類投標(biāo)人參與投標(biāo)。

□近兩年內(nèi)(從截標(biāo)之日起倒算)，企業(yè)和擬派項目負責(zé)人沒有因串通投標(biāo)、弄虛作假、以他人名義投標(biāo)、騙取中標(biāo)、轉(zhuǎn)包、違法分包等違法行為受到建設(shè)等有關(guān)部門行政處罰的;

□近一年內(nèi)(從截標(biāo)之日起倒算)，企業(yè)沒有無正當(dāng)理由放棄中標(biāo)資格(不含項目負責(zé)人多投多中后放棄)、不與招標(biāo)人訂立合同、拒不提供履約擔(dān)保情形的;

□近三個月內(nèi)(從截標(biāo)之日起倒算)，企業(yè)沒有因拖欠工人工資被招標(biāo)項目所在地省、市、縣(市、區(qū))建設(shè)行政主管部門通報批評的;

□近五年內(nèi)(從截標(biāo)之日起倒算)，投標(biāo)人或者擬派項目負責(zé)人在招標(biāo)人之前的工程中沒有履約評價不合格的，履約評價不合格的名單如下：

□本工程不接受處于違反投標(biāo)保證信用承諾行為信息公布期內(nèi)的企業(yè)參與投標(biāo)。

3.7本次招標(biāo)不接受(接受/不接受)聯(lián)合體投標(biāo)。聯(lián)合體投標(biāo)的應(yīng)滿足下列要求：/。

4.招標(biāo)文件的獲取

4.1招標(biāo)文件獲取時間為：2024-10-17 09:30至2024-10-22 23:59;

4.2招標(biāo)文件獲取方式：潛在投標(biāo)人使用“CA數(shù)字證書”登錄“電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺”獲取;

5.投標(biāo)文件的遞交

5.1投標(biāo)截止時間為 ：2024-10-29 09:30。

5.2逾期送達的投標(biāo)文件，招標(biāo)人不予受理。

6.其它需要明確的事項：

6.1本招標(biāo)公告及招標(biāo)文件中“電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺”是指：蘇州市公共資源交易中心“http://218.4.45.172:8086/”

6.2各投標(biāo)人均可就本招標(biāo)項目上述標(biāo)段中的(具體數(shù)量)個標(biāo)段投標(biāo)，投標(biāo)人最多只允許中標(biāo)個標(biāo)段。

如果同一投標(biāo)人在多個標(biāo)段中均排序第一，招標(biāo)人按下列原則推薦中標(biāo)候選人：

□按照標(biāo)段順序，投標(biāo)人在前面標(biāo)段被推薦為第一中標(biāo)候選人后，所投其他標(biāo)段將不再被推薦為中標(biāo)候選人。

□按照標(biāo)段最高投標(biāo)限價從大到小的順序，投標(biāo)人在最高投標(biāo)限價大的標(biāo)段被推薦為第一中標(biāo)候選人后，所投其他標(biāo)段將不再被推薦為中標(biāo)候選人。

□/。

7.評標(biāo)方法

本次招標(biāo)采用□綜合評估法□經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法?合理低價法，詳情見附件。

是否采用評定分離：□是?否。

8.發(fā)布公告的媒介

本次招標(biāo)公告同時在江蘇建設(shè)工程招標(biāo)網(wǎng)、蘇州市公共資源交易中心“http://218.4.45.172:8086/”、蘇州軌道交通網(wǎng)“www.sz-mtr.com”上發(fā)布。

9.招標(biāo)人信用承諾書

本次招標(biāo)項目招標(biāo)人信用承諾詳見附件。

10.監(jiān)管部門

蘇州市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室

11.聯(lián)系方式